Általános Szerződési Feltételek — Kivitelező Partnerek részére

EvRi HOME platform — https://www.evrihome.hu

Hatályos: 2026. október 27-től.

1. A Szolgáltató adatai

A továbbiakban: Szolgáltató vagy EvRi HOME.

2. Fogalmak

Platform — a Szolgáltató által üzemeltetett online rendszer, amely lakossági megrendelőket és kivitelezőket köt össze.

Partner (vagy Kivitelező) — az a gazdasági tevékenységet végző vállalkozás vagy egyéni vállalkozó, aki a Platformon regisztrál kivitelezőként, és jelen ÁSZF-et elfogadja. Jelen ÁSZF kizárólag a Partnerekre vonatkozik; a megrendelőkre külön ÁSZF érvényes.

Megrendelő — az a természetes személy, aki a Platformon keresztül otthonfelújítási munkára ad megrendelést.

Munka — egy konkrét, körülhatárolt kivitelezési feladat, amelyet a Megrendelő a Platformon keresztül rendel meg.

Kiosztás — az a művelet, amellyel a Szolgáltató egy Munkát egy Partnerhez irányít. Egy Munkához egyszerre pontosan egy Partner tartozhat.

Munkadíj — a Partner által a Munka elvégzéséért kért díj, az anyagköltség nélkül.

Közvetítői díj — a Szolgáltató közvetítői szolgáltatásának ellenértéke, amelyet a Megrendelő fizet a Szolgáltatónak, és amelynek ÁFA nélküli része a Munkadíjból kerül elszámolásra. Részletek a 7. pontban.

Szervizkönyv — a Munkához tartozó, időrendi bejegyzésekből álló napló, amelyet a Partner és a Megrendelő is vezethet.

3. Az ÁSZF hatálya és elfogadása

3.1. Jelen ÁSZF a Szolgáltató és a Partner közötti jogviszony feltételeit tartalmazza. A regisztráció véglegesítésével a Partner az ÁSZF-et elfogadja.

3.2. A Partner a regisztrációval kijelenti, hogy gazdasági tevékenysége körében, nem fogyasztóként jár el. Erre tekintettel a fogyasztókat védő rendelkezések a Partnerre nem alkalmazandók.

3.3. A Szolgáltató az ÁSZF-et egyoldalúan módosíthatja. A módosításról a Partnert a regisztrált e-mail címén, a hatálybalépés előtt legalább 30 nappal értesíti. Ha a Partner a módosítást nem fogadja el, a szerződést a hatálybalépésig felmondhatja.

3.4. A már kiosztott, folyamatban lévő Munkákra a kiosztás időpontjában hatályos feltételek érvényesek.

4. Regisztráció, partnerré válás

4.1. A regisztrációhoz a Partner megadja: cégnevét, adószámát, telefonszámát, e-mail címét, szakmáit, működési területét (kiindulási település és vállalt sugár, vagy országos lefedettség), valamint azt, hogy egyénileg vagy csapatban dolgozik.

4.2. A Partner szavatolja, hogy a megadott adatok valósak, és hogy a megjelölt szakmákban a tevékenység végzésére jogosult — beleértve a szükséges képesítéseket, engedélyeket és bejelentéseket.

4.3. Egy vállalkozás egy fiókot tarthat fenn. A Platform a regisztrációt elutasítja, ha az adószám, az e-mail cím, a telefonszám vagy a cégnév már szerepel a nyilvántartásban. Az ellenőrzés a formai különbségeket figyelmen kívül hagyja: a +36 30 123 4567 és a 06301234567 ugyanaz a telefonszám.

4.4. A regisztráció nem hoz létre partneri jogviszonyt. A Partner akkor válik aktívvá — és akkor kaphat Munkát —, amikor a Szolgáltató a fiókot jóváhagyja. A Szolgáltató a jóváhagyást indokolás nélkül megtagadhatja.

4.5. A Szolgáltató jogosult a 4.2. pont szerinti jogosultság igazolását bekérni, és annak megtagadása esetén a fiókot felfüggeszteni.

5. A Szolgáltató szolgáltatása

5.1. A Szolgáltató közvetítői szolgáltatást nyújt: a Megrendelő igényét felveszi, a Munkát egy Partnerhez irányítja, és a feleket összekapcsolja.

5.2. A kivitelezési szerződés a Megrendelő és a Partner között jön létre; a szerződő fél a Partner. A Szolgáltató annak nem szerződő fele, a Munka elvégzéséért nem vállal kötelezettséget, és a kivitelezés hibájáért nem felel.

5.3. Exkluzív kiosztás. A Szolgáltató egy Munkát egyszerre egy Partnerhez oszt ki. A Szolgáltató nem ad el ugyanazt az igényt több Partnernek.

5.4. A Szolgáltató nem garantálja a kiosztott Munkák számát, gyakoriságát vagy értékét. A Platformon való jelenlét nem jelent megrendelési garanciát.

5.5. A Szolgáltató a Platform elérhetőségét igyekszik folyamatosan biztosítani, de üzemszünet, hiba vagy karbantartás miatti kimaradásért — a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott kárt kivéve — nem felel.

6. Munkakiosztás, válaszadás, kizárás

6.1. A kiosztásról a Partner értesítést kap. A Partner a Munkát elfogadhatja vagy elutasíthatja.

6.2. Válaszadási határidő: 24 óra. Ha a Partner ezen belül nem nyilatkozik, a Szolgáltató a Munkát másik Partnerhez irányíthatja. A válasz elmaradása elutasításnak minősül, és a 6.3. pont szerinti számlálóba beszámít.

6.3. Három egymást követő elutasítás esetén a Szolgáltató a Partnert a Platformról véglegesen kizárja. Elfogadás esetén a számláló nullázódik. Ezt a szabályt a rendszer automatikusan alkalmazza. Nem számít elutasításnak, ha a Partner a Munkát azért nem vállalja, mert a Platformon jelzett kapacitása betelt.

6.4. A Szolgáltató a fiókot felfüggesztheti vagy véglegesen kizárhatja különösen az alábbi esetekben:

• a 4.2. pont szerinti szavatolás megsértése (valótlan adat, jogosultság hiánya);
• a vállalt Munka elvégzésének elmaradása vagy indokolatlan késedelme;
• a Megrendelővel szembeni súlyosan sértő magatartás;
• a 8.6. pont szerinti platform-megkerülés;
• az ÁSZF egyéb súlyos megsértése.

6.5. A kizárás nem érinti a már elfogadott Munkákból eredő kötelezettségeket: a Partner a vállalt Munkát a kizárás után is köteles teljesíteni.

7. Díjazás

7.1. A Partner a Szolgáltatónak nem fizet. Nincs regisztrációs díj, nincs előfizetés, nincs leaddíj, és a Szolgáltató a Partner felé díjról számlát nem állít ki.

7.2. A Szolgáltató bevétele kizárólag a Megrendelő által, a megrendeléskor előre fizetett közvetítői díj.

7.3. A közvetítői díj ÁFA nélküli része a Munkadíjból kerül levonásra. A közvetítői díjat (ÁFÁ-val) a Megrendelő a Szolgáltatónak fizeti; ennek ÁFA nélküli részét a Munkadíjból levonják, és a fennmaradó összeget a Megrendelő a teljesítéskor közvetlenül a Partnernek fizeti. A Partner tehát a Munkadíjnál kevesebbet kap kézhez, de fizetési kötelezettsége a Szolgáltató felé nem keletkezik.

7.4. A közvetítői díj a Munkadíj sávos százaléka. A sávot a Munkadíj összege választja ki, és az adott sáv kulcsa a teljes összegre érvényes (nem szeletenként számolt):

A sávhatár felső értéke a következő sávba tartozik: pontosan 500 000 Ft Munkadíj esetén a kulcs 9%.

7.5. A közvetítői díj alapja kizárólag a Munkadíj. Az anyagköltségre díj nem számolódik. Ezért a Partner az árat bontva köteles megadni; egy összegű ár esetén a Szolgáltató a teljes összeget Munkadíjnak tekinti.

7.6. A Platform a díj megadásakor megjeleníti a Partner számára, hogy az adott Munkadíj mellett mennyi jut el hozzá.

7.7. Vevővédelem. A vevővédelem a közvetítői díj része, a Megrendelő nem választ róla, és nem fizet érte külön ellenértéket. A Partnert nem terheli. A vevővédelem jogvédelmi hátterét a LegitiMo Jogvédelmi Biztosító Zrt. nyújtja, a saját szerződési feltételei szerint; a Megrendelő ezt a szolgáltatást a közvetítői díjon felül nem fizeti. A Szolgáltató maga nem biztosító és nem biztosításközvetítő, a LegitiMo szolgáltatásáért ellenértéket nem szed, és azért felelősséget nem vállal.

7.8. Számlázás. A Partner a Megrendelő felé a Munkáról a saját, pontos Munkadíjáról a közvetítői díjjal csökkentett összegről állít ki számlát, azaz arról, amit a Megrendelőtől ténylegesen kézhez kap. A közvetítői díjról a Szolgáltató számláz a Megrendelőnek. A Partner az anyagköltségről a Megrendelővel kötött megállapodás szerint külön számláz.

8. A Partner kötelezettségei

8.1. A Partner a Munkát a szakma szabályai szerint, a Megrendelővel egyeztetett határidőben és tartalommal végzi el.

8.2. A Partner önállóan, saját nevében és saját felelősségére szerződik a Megrendelővel. A Partner nem a Szolgáltató munkavállalója, nem alvállalkozója, és nem képviseli a Szolgáltatót.

8.3. A Partner köteles a Megrendelővel szemben a jogszabály szerinti jótállási és kellékszavatossági kötelezettségeit teljesíteni.

8.4. A Partner a Munkához tartozó szervizkönyvet vezeti: a lényeges lépéseket bejegyzi, és a Munka állapotát naprakészen tartja.

8.5. A Partner a Munkáról előtte és utána fotót tölthet fel. A fotókra a 9. pont vonatkozik.

8.6. Platform-megkerülés tilalma. A Partner a Platformon keresztül megismert Megrendelővel az adott Munkára vonatkozóan nem szerződhet a Platform megkerülésével. Az első kapcsolatfelvételnek a Platformon kell történnie. A tilalom a Munkára vonatkozó közvetítői díj Megrendelő általi megfizetéséig áll fenn. A tilalom megsértése súlyos szerződésszegés, amely a 6.4. pont szerinti kizárást vonja maga után, és a Szolgáltató az elmaradt közvetítői díjat a Partnertől követelheti.

8.7. A Partner az adataiban bekövetkező változást — különösen a szakmákat, a működési területet és az elérhetőségeket — köteles naprakészen tartani.

9. Referenciaképek, megjelenés

9.1. A Partner által feltöltött fotókra a Partner szavatolja, hogy azok felhasználására jogosult, és hogy a felhasználás harmadik személy jogát nem sérti. Ha a fotón személy vagy magánterület azonosítható, a Partner felel a szükséges hozzájárulás beszerzéséért.

9.2. A Partner nem kizárólagos, területi korlátozás nélküli, díjmentes felhasználási jogot ad a Szolgáltatónak a feltöltött fotók megjelenítésére a Platformon és a Szolgáltató marketinganyagaiban. A felhasználási jog a fiók megszűnése után is fennmarad, kivéve, ha a Partner a fotók törlését az 1. pont szerinti e-mail címen írásban kéri; ebben az esetben a Szolgáltató a fotókat a kérés kézhezvételétől számított 30 napon belül eltávolítja a Platformról és a jövőbeni marketinganyagokból.

9.3. A publikus megjelenítés jóváhagyáshoz kötött. A Szolgáltató a fotókat moderálja, és a publikus megjelenítést indokolás nélkül megtagadhatja. A regisztrációhoz és a Munka elvégzéséhez jóváhagyás nem kell — a moderáció kizárólag azt érinti, ami nyilvánosan megjelenik.

10. Adatkezelés

10.1. A Szolgáltató a Partner adatait az Adatkezelési tájékoztató szerint kezeli, amely a https://www.evrihome.hu/jogi/adatkezeles címen érhető el.

10.2. A Partner a Megrendelő adatait kizárólag az adott Munka teljesítéséhez használhatja, azokat harmadik személynek nem adhatja át, és más célra — különösen saját marketing céljára — nem használhatja.

11. Felelősség

11.1. A Szolgáltató a közvetítői szolgáltatásért felel. A kivitelezés minőségéért, határidejéért és a Munka során okozott károkért a Partner felel.

11.2. A Szolgáltató nem felel a Megrendelő fizetési késedelméért vagy teljesítésének elmaradásáért a Munkadíj azon részét illetően, amelyet a Megrendelő közvetlenül a Partnernek fizet.

11.3. A Szolgáltató nem nyújt biztosítási szolgáltatást és nem vállal pénzvisszafizetési garanciát. A jogvédelmi szolgáltatást a 7.7. pont szerinti partner, a LegitiMo Jogvédelmi Biztosító Zrt. nyújtja, a saját szerződési feltételei szerint és a saját felelősségére. A Szolgáltatót a LegitiMo szolgáltatásából eredően kötelezettség nem terheli.

12. A szerződés megszűnése

12.1. A Partner a fiókját bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A már elfogadott Munkákat ez nem érinti (6.5. pont).

12.2. A Szolgáltató a szerződést 30 napos felmondással, indokolás nélkül felmondhatja; súlyos szerződésszegés esetén azonnali hatállyal.

12.3. A megszűnés után a Szolgáltató a Partner adatait az Adatkezelési tájékoztató szerinti ideig tárolja. A Munkákhoz tartozó szervizkönyv-bejegyzések és a teljesítési adatok a Munka dokumentációjának részét képezik, és a fiók megszűnésével nem törlődnek.

13. Panaszkezelés, jogviták

13.1. A Partner panaszát a Szolgáltató 1. pont szerinti elérhetőségein jelentheti be. A Szolgáltató a panaszt 30 napon belül megválaszolja.

13.2. A felek a jogvitákat elsődlegesen egyeztetéssel rendezik.

13.3. Mivel a Partner nem fogyasztó, a fogyasztóvédelmi békéltető testületi eljárás nem alkalmazandó. A felek az egyeztetéssel nem rendezett jogvitákra a Szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróság illetékességét kötik ki.

14. Záró rendelkezések

14.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alkalmazandók.

14.2. Ha az ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelen, az a többi rendelkezés érvényességét nem érinti.

14.3. Hatálybalépés: 2026. október 27.